| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7215] Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado |
|---|
| Clase | [721532] Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Contratar en nombre de La Nación ¿ Consejo Superior la Judicatura la Impermeabilización parcial de azotea, cubierta en canaleta y sustitución de redes del sistema de evacuación de aguas pluviales y refacciones en despachos afectados del edificio Tribunal Superior e impermeabilización de cubierta en bóvedas del área de Dirección y oficina de títulos y Juzgado Sexto Civil Municipal del edificio Centro Cívico. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 59,748,456 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Calle 40 # 44 - 80, Ed. Centro Civico-piso 1 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 40 # 44 - 80, Ed. Centro Civico-piso 1 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 21-11-2016 10:18 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 23-11-2016 10:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contrabquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | Contratar en nombre de La Nación ¿ Consejo Superior la Judicatura la Impermeabilización parcial de azotea, cubierta en canaleta y sustitución de redes del sistema de evacuación de aguas pluviales y refacciones en despachos afectados del edificio Tribunal Superior e impermeabilización de cubierta en bóvedas del área de Dirección y oficina de títulos y Juzgado Sexto Civil Municipal del edificio Centro Cívico |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $37,135,941.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Atlántico |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 28 de noviembre de 2016 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 30 de noviembre de 2016 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|