| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología |
|---|
| Familia | [8110] Servicios profesionales de ingeniería |
|---|
| Clase | [811015] Ingeniería civil |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CIVIL, PARA LOA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO DEL BARRIO PANORAMA COUNTRY II, DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION MIXTO DEL CIRCUITO DE PEREIRA, LUEGO DE LA ACCION POPULAR PRESENTADA POR JUAN CARLOS BERNAL |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 20,600,000 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Interventoría |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Risaralda : Dosquebradas |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Risaralda : Dosquebradas |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 50 N 14 56 BARRIO LOS NARANJOS |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Risaralda : Dosquebradas |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 50 N 14 56 BARRIO LOS NARANJOS |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 06-09-2017 04:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 08-09-2017 04:00 p.m. |
|---|
| Correo Electrónico | INSTITUCIONAL@IDM.GOV.CO |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CIVIL, PARA LOA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO DEL BARRIO PANORAMA COUNTRY II, DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION MIXTO DEL CIRCUITO DE PEREIRA, LUEGO DE LA ACCION POPULAR PRESENTADA POR JUAN CARLOS BERNAL |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $20,600,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Risaralda |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 13 de septiembre de 2017 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 21 de septiembre de 2017 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 100 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|