| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | La Nación ¿ Consejo Superior De La Judicatura a través de la Dirección Seccional De Administración Judicial Barranquilla, establece la necesidad de contratar, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 0983 de mayo 20 de 2010, expedida por el Ministerio de Cultura; el Acuerdo 2333 de 2004 expedido por el Consejo Superior De La Judicatura; el Decreto 734 de 2012 y demás normas concordantes, la ejecución de obras civiles en los edificios Tribunal Superior y BIC edificio central o antiguo TELECOM, mediante la rehabilitación de espacios en archivo central y construcción de dos despachos para magistrados. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 51,290,445 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Beneficios e impactos | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Actividades o servicios prestados por el inversionista | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | calle 40 Nº44-80 |
|---|
| Ubicación del Proyecto | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | calle 40 Nº 44-80 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 10-12-2013 10:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 11-12-2013 04:00 p.m. |
|---|
| Correo Electrónico | direcsecatl@hotmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | La Nación ¿ Consejo Superior De La Judicatura a través de la Dirección Seccional De Administración Judicial Barranquilla, establece la necesidad de contratar, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 0983 de mayo 20 de 2010, expedida por el Ministerio de Cultura; el Acuerdo 2333 de 2004 expedido por el Consejo Superior De La Judicatura; el Decreto 734 de 2012 y demás normas concordantes, la ejecución de obras civiles en los edificios Tribunal Superior y BIC edificio central o antiguo TELECOM, mediante la rehabilitación de espacios en archivo central y construcción de dos despachos para magistrados. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $49,190,448.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Población beneficiada | Colombia : Atlántico |
|---|
| Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 17 de diciembre de 2013 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 17 de diciembre de 2013 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|