Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | Contratar en nombre de la Nación ¿ Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva la adecuación e instalación de acometida eléctrica trifásica para los aires acondicionados para los Niveles 4, 5, 6, 7 y 8 de las Torres A y B del Palacio de Justicia de Florencia, Caquetá, donde funcionan:
 Nivel 4 Torre B; Juzgados 1, 2, 3 y 4 Civil Municipal
 Nivel 5 Torre A; Secretaria Tribunal Superior, 2 Oficinas de Magistrados Tribunal Superior, 2 oficina de Auxiliares de Magistrados y 3 Oficinas de Empleados de la Secretaría.
 Nivel 6 Torre B; Sala Administrativa 1 y 2, Sala Disciplinaria 1 y 2, Juzgados Promiscuos de Familia 1 y 2.
 Nivel 7 Torre A; 2 Oficinas de Magistrados Tribunal Superior, 2 Oficinas de Auxiliares de Magistrados, Sala Plena y sala Adjunta.
 Nivel 8 Torre A; Juzgados Penal para Adolescentes, Juzgados Laborales 1 y 2, Juzgados Penal del Circuito 1, 2 y 3, Juzgados Civiles del Circuito 1 y 2 y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. |
|---|
| Cuantia | $50,000,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | RAMA JUDICIAL ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Caquetá: Florencia ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 10-11-371240 |
|---|
| Número del Proceso | SAMC-20-2010 |
|---|
| Fecha | 2010-09-24 |
|---|
| Última Revisión | 2021-04-04 |
|---|
| Página Oficial del Proceso445 RelacionadosWeb de la Entidad@judicaturacsjAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Contratar en nombre de la Nación ¿ Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva la adecuación e instalación de acometida eléctrica trifásica para los aires acondicionados para los Niveles 4, 5, 6, 7 y 8 de las Torres A y B del Palacio de Justicia de Florencia, Caquetá, donde funcionan:
? Nivel 4 Torre B; Juzgados 1, 2, 3 y 4 Civil Municipal
? Nivel 5 Torre A; Secretaria Tribunal Superior, 2 Oficinas de Magistrados Tribunal Superior, 2 oficina de Auxiliares de Magistrados y 3 Oficinas de Empleados de la Secretaría.
? Nivel 6 Torre B; Sala Administrativa 1 y 2, Sala Disciplinaria 1 y 2, Juzgados Promiscuos de Familia 1 y 2.
? Nivel 7 Torre A; 2 Oficinas de Magistrados Tribunal Superior, 2 Oficinas de Auxiliares de Magistrados, Sala Plena y sala Adjunta.
? Nivel 8 Torre A; Juzgados Penal para Adolescentes, Juzgados Laborales 1 y 2, Juzgados Penal del Circuito 1, 2 y 3, Juzgados Civiles del Circuito 1 y 2 y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 50,000,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Caquetá : Florencia |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Huila : Neiva |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Carrera 4 No. 6-99 Oficina 104 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Huila : Neiva |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 4 No. 6-99 Oficina 104 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 25-08-2010 10:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra | 27-08-2010 02:00 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Audiencia Aclaración de Pliegos | 27-08-2010 03:00 p.m. |
|---|
| Lugar de Audiencia de Aclaración de Pliegos | PALACIO JUSTICIA FLORENCIA PISO 1 |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 02-09-2010 04:00 p.m. |
|---|
| Correo Electrónico | bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co |
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | INGELECTRICOS LTDA, PUNTAJE 100
FREZZ INGENIERIAS LTDA, PUNTAJE 99.74 |
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | INGELECTRICOS LTDA, NIT 813.001.948-0 |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | la adecuación e instalación de acometida eléctrica trifásica para los aires acondicionados para los Niveles 4, 5, 6, 7 y 8 de las Torres A y B del Palacio de Justicia de Florencia ¿Gerardo Cortes Castañeda¿ (Avenida 16 No. 6-47) de Florencia - Caquetá, donde funcionan:
? Nivel 4 Torre B; Juzgados 1, 2, 3 y 4 Civil Municipal
? Nivel 5 Torre A; Secretaria Tribunal Superior, 2 Oficinas de Magistrados Tribunal Superior, 2 oficina de Auxiliares de Magistrados y 3 Oficinas de Empleados de la Secretaría.
? Nivel 6 Torre B; Sala Administrativa 1 y 2, Sala Disciplinaria 1 y 2, Juzgados Promiscuos de Familia 1 y 2.
? Nivel 7 Torre A; 2 Oficinas de Magistrados Tribunal Superior, 2 Oficinas de Auxiliares de Magistrados, Sala Plena y sala Adjunta.
? Nivel 8 Torre A; Juzgados Penal para Adolescentes, Juzgados Laborales 1 y 2, Juzgados Penal del Circuito 1, 2 y 3, Juzgados Civiles del Circuito 1 y 2 y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $41,615,879.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Huila |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 24 de septiembre de 2010 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 06 de octubre de 2010 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|