Saltar al contenido

Contribuyente suifp estipulaciones - MINMINAS Fuente: Secop 1

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas Iniciar Sesión
🔔

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoEL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE (ENC) MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a ejecutar y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de inversión “INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA ESCUELAS UBICADAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" identificado con el código BPIN 20250214000118, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP, el cronograma general del proyecto y cumplir con los términos, procedimientos y demás requisitos y estipulaciones previstos para la ejecución de los proyectos de inversión del mecanismo de Obras por Impuestos según la normatividad legal y reglamentaria vigente, el Manual Operativo de Obras por Impuestos 4.0 y las cláusulas de que trata el presente Convenio.
Cuantia$6,830,418,012
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS) ResúmenBuscar
MunicipioCórdoba: Tierralta ResúmenBuscar
EstadoCelebrado ResúmenBuscar
TipoContratos y convenios con más de dos partes ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar
Fecha de Detección2025-12-31 18:18:15
Cód. Secop 1Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Número del ProcesoCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Fecha2025-12-30
Última Revisión2026-01-05
Página Oficial del Proceso47 RelacionadosWeb de la Entidad@minminasAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Departamento y Municipio de EjecuciónCórdoba : Tierralta
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosBogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del ProcesoCalle 43 #51-37 CAN Edificio Ministerio de minas y energia
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosBogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCalle 43 #51-37 CAN Edificio Ministerio de minas y energia
Fecha y Hora de Apertura del Proceso30-12-2025 07:00 a.m.
Correo ElectrónicoCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Ubicación de la Sala de ConsultaGrupo de Gestión Contractual
Estado del ContratoCelebrado
Objeto del ContratoEL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE (ENC) MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA a ejecutar y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de
inversión ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA ESCUELAS UBICADAS EN ZONAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA?,
identificado con el código BPIN 20250214000118, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos
de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP, el cronograma
general del proyecto y cumplir con los términos,
procedimientos y demás requisitos y estipulaciones previstos
para la ejecución de los proyectos de inversión del mecanismo
de Obras por Impuestos según la normatividad legal y
reglamentaria vigente, el Manual Operativo de Obras por
Impuestos 4.0 y las cláusulas de que trata el presente
Convenio.
Cuantía Definitiva del Contrato$3,415,209,006.08 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratistaHombre
Sostenibilidad: LiquidaciónSi
Sostenibilidad: Obligaciones AmbientalesSi
Criterios de sostenibilidad para Obligaciones AmbientalesSi
Sostenibilidad: ¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?Si
Sostenibilidad: ¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?Si
Sostenibilidad: ¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?Si
Sostenibilidad: ¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?Si
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumoSi
Sostenibilidad: ReversiónNo
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?No
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017No
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato30 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato31 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución del Contrato18 Meses
Destinación del GastoInversión
Fuentes de FinanciaciónFuente
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal$.00

Entrada No. 2

Estado del ContratoCelebrado
Objeto del ContratoEL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE (ENC) MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA a ejecutar y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de
inversión ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA ESCUELAS UBICADAS EN ZONAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA?,
identificado con el código BPIN 20250214000118, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos
de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP, el cronograma
general del proyecto y cumplir con los términos,
procedimientos y demás requisitos y estipulaciones previstos
para la ejecución de los proyectos de inversión del mecanismo
de Obras por Impuestos según la normatividad legal y
reglamentaria vigente, el Manual Operativo de Obras por
Impuestos 4.0 y las cláusulas de que trata el presente
Convenio.
Cuantía Definitiva del Contrato$3,415,209,006.08 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Córdoba
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratistaHombre
Sostenibilidad: LiquidaciónSi
Sostenibilidad: Obligaciones AmbientalesSi
Criterios de sostenibilidad para Obligaciones AmbientalesSi
Sostenibilidad: ¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?Si
Sostenibilidad: ¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?Si
Sostenibilidad: ¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?Si
Sostenibilidad: ¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?Si
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumoSi
Sostenibilidad: ReversiónNo
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?No
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017No
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato30 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato31 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución del Contrato18 Meses
Destinación del GastoInversión
Fuentes de FinanciaciónFuente
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal$.00

Hitos

Creación de Proceso31 de December de 2025 12:25 P.M.
Celebración de Contrato31 de December de 2025 12:45 P.M.
Celebración de Contrato31 de December de 2025 12:37 P.M.

Documentos

Ver DocumentoContratoCONVENIO31-12-2025 12:45 PM
Ver DocumentoContratoCONVENIO31-12-2025 12:37 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoDOCUMENTOS TIERRALTA31-12-2025 12:26 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoDOCUMENTOS DE VIABILIDAD31-12-2025 12:26 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoDOCUMENTOS COLSAGO31-12-2025 12:25 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoESTUDIO PREVIO31-12-2025 12:25 PM

Más Procesos en "MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS)"

contacto@colombialicita.com Acceso Clientes Facebook Política de Privacidad Licenciamiento Preguntas Frecuentes

Nota Importante: La disponibilidad de los documentos esta sujeta a la disponibilidad de los mismos en SECOP 1 y 2. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).