Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | EL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE - ENC a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA ALTO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, identificado con código BPIN No. 20230214000045”, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general del proyecto, así como cumpliendo con los términos, procedimientos y demás requisitos y estipulaciones previstos para la ejecución de los proyectos de inversión del mecanismo de Obras por Impuestos según la normatividad legal y reglamentaria vigente, el Manual Operativo de Obras por Impuestos, y las cláusulas de que trata el presente Convenio. |
|---|
| Cuantia | $0 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Arauca: Tame ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratos y convenios con más de dos partes ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2025-11-08 05:48:11 |
|---|
| Cód. Secop 1 | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Número del Proceso | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Fecha | 2025-11-07 |
|---|
| Última Revisión | 2025-11-08 |
|---|
| Página Oficial del Proceso20 RelacionadosWeb de la Entidad@inviasoficialAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Arauca : Tame |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CLL 25G #473B 90 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CLL 25G #473B 90 |
|---|
| Correo Electrónico | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | EL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE - ENC a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de inversión denominado ?MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA ALTO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA?, identificado con código BPIN No. 20230214000045?, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general del proyecto, así como cumpliendo con los términos, procedimientos y demás requisitos y estipulaciones previstos para la ejecución de los proyectos de inversión del mecanismo de Obras por Impuestos según la normatividad legal y reglamentaria vigente, el Manual Operativo de Obras por Impuestos, y las cláusulas de que trata el presente Convenio. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Arauca |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Sostenibilidad: Liquidación | Si |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales | No |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo | No |
|---|
| Sostenibilidad: Reversión | No |
|---|
| ¿El proveedor adjudicado es Mipyme? | No |
|---|
| Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | No |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 07 de noviembre de 2025 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 07 de noviembre de 2025 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 1065 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | $.00 |
|---|
|
Entrada No. 2| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | EL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE - ENC a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de inversión denominado ?MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA ALTO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA?, identificado con código BPIN No. 20230214000045?, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general del proyecto, así como cumpliendo con los términos, procedimientos y demás requisitos y estipulaciones previstos para la ejecución de los proyectos de inversión del mecanismo de Obras por Impuestos según la normatividad legal y reglamentaria vigente, el Manual Operativo de Obras por Impuestos, y las cláusulas de que trata el presente Convenio. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Mujer |
|---|
| Sostenibilidad: Liquidación | Si |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales | No |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo | No |
|---|
| Sostenibilidad: Reversión | No |
|---|
| ¿El proveedor adjudicado es Mipyme? | No |
|---|
| Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | No |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 07 de noviembre de 2025 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 07 de noviembre de 2025 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 1065 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | $.00 |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 07 de November de 2025 10:59 P.M. |
|---|
| Celebración de Contrato | 07 de November de 2025 11:08 P.M. |
|---|
| Celebración de Contrato | 07 de November de 2025 11:14 P.M. |
|---|
|
Documentos| Ver Documento | Contrato | 1837-2025 MINUTA_TAME_OK_VF_ FIRMADA (1)PDF | 07-11-2025 11:14 PM | | Ver Documento | Contrato | 1837-2025 MINUTA_TAME_OK_VF_ FIRMADA (1)PDF | 07-11-2025 11:09 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | AA CONVENIO TAMEPDF | 07-11-2025 10:59 PM |
|