Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL CONVENIO No: 332 “AUNAR ESFUERZOS OPERACIONALES, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE REEMPLAZO DE CARPETA ASFÁLTICA, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON REPARCHEO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, LA CALIDAD DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. |
|---|
| Cuantia | $48,249,600 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | NORTE DE SANTANDER - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE MAQUINAS Y SERVICIOS VIALES DE TIBU MAQUISERVIT E.I.C.E ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Norte De Santander: Tibú ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratos y convenios con más de dos partes ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2025-09-25 23:48:07 |
|---|
| Cód. Secop 1 | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Número del Proceso | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Fecha | 2025-09-22 |
|---|
| Última Revisión | 2025-09-25 |
|---|
| Página Oficial del Proceso12 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Norte De Santander : Tibú |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Norte De Santander : Tibú |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Norte De Santander : Tibú |
|---|
| Correo Electrónico | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL CONVENIO No: 332 ?AUNAR ESFUERZOS OPERACIONALES, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE REEMPLAZO DE CARPETA ASFÁLTICA, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON REPARCHEO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER? GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, LA CALIDAD DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $48,249,600.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Norte De Santander |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Sostenibilidad: Liquidación | No |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales | No |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo | No |
|---|
| Sostenibilidad: Reversión | No |
|---|
| ¿El proveedor adjudicado es Mipyme? | No |
|---|
| Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | No |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 22 de septiembre de 2025 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 22 de septiembre de 2025 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 47 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 25 de September de 2025 05:25 P.M. |
|---|
| Celebración de Contrato | 25 de September de 2025 05:47 P.M. |
|---|
|
Documentos |
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 000057 | $ 48,249,600 |
|