| Tipo de Proceso | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
|---|
| Clase | [721015] Servicios de apoyo para la construcción |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CONTRATO DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA DE LA SEÑORA BLANCA ROSA GELVEZ RADICADO 2016-0214 JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 24,202,039 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Norte De Santander : Pamplona |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Norte De Santander : Pamplona |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Carrera 5, Calle 6 Esquina - Palacio Municipal Teléfono: 568 2880 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Norte De Santander : Pamplona |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 5, Calle 6 Esquina - Palacio Municipal Teléfono: 568 2880 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 22-03-2017 09:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 27-03-2017 09:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | juridica@pamplona-nortedesantander.gov.co |
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | Adjudicar a JOSE DEL CARMEN ARIAS QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía número 88.034.366 de Pamplona |
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | Adjudicar a JOSE DEL CARMEN ARIAS QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía número 88.034.366 de Pamplona |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | CONTRATO DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA DE LA SEÑORA BLANCA ROSA GELVEZ RADICADO 2016-0214 JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $23,938,766.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Norte De Santander |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 03 de abril de 2017 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 03 de abril de 2017 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 20 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|