Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | "El objetivo y alcance de la interventoría deberá enmarcarse dentro del proyecto a ejecutar, que corresponde a:
Realizar la interventoría al contrato de obra cuyo objeto es: “La separación de aguas lluvias y aguas residuales de la sede ubicada en el municipio de Guatapé las cuales deberán ser canalizadas a la red principal del municipio, de tal manera que éstas queden independientes de las cajas receptoras ubicadas en los predios colindantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el numeral 4 de los términos de referencia”.
Atendiendo a los parámetros generales que se enuncian a continuación:
- Cumplimiento de normatividad técnica aplicable en materia de redes hidrosanitarias y en general de toda la normativa aplicable a la ejecución de la obra objeto de interventoría.
- Control de calidad y cumplimiento del contrato de obra, procurando y exigiendo la
atención estricta de los plazos, obligaciones, especificaciones técnicas y eficiente
inversión de recursos.
- Prevención de inconvenientes en el desarrollo del contrato y generación de alertas
tempranas relacionadas con las novedades que pueden advertirse dentro del contrato de obra, de acuerdo al avance de ejecución y planteamiento de posibles soluciones.
- Colaboración y apoyo permanente a quienes intervinieron en la obra para el buen
desarrollo del proyecto. |
|---|
| Cuantia | $10,710,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | ANTIOQUIA - CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Antioquia: Guatape ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2024-05-29 18:18:09 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 24-4-14071828 |
|---|
| Número del Proceso | 018/2024 |
|---|
| Fecha | 2024-05-29 |
|---|
| Última Revisión | 2024-05-30 |
|---|
| Página Oficial del Proceso819 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Antioquia : Guatapé |
|---|
| Correo Electrónico | ccoa@ccoa.org.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | No |
|---|
| ¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | |
|---|
| Objeto del Contrato | "El objetivo y alcance de la interventoría deberá enmarcarse dentro del proyecto a ejecutar, que corresponde a:
Realizar la interventoría al contrato de obra cuyo objeto es: ?La separación de aguas lluvias y aguas residuales de la sede ubicada en el municipio de Guatapé las cuales deberán ser canalizadas a la red principal del municipio, de tal manera que éstas queden independientes de las cajas receptoras ubicadas en los predios colindantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el numeral 4 de los términos de referencia?.
Atendiendo a los parámetros generales que se enuncian a continuación:
- Cumplimiento de normatividad técnica aplicable en materia de redes hidrosanitarias y en general de toda la normativa aplicable a la ejecución de la obra objeto de interventoría.
- Control de calidad y cumplimiento del contrato de obra, procurando y exigiendo la
atención estricta de los plazos, obligaciones, especificaciones técnicas y eficiente
inversión de recursos.
- Prevención de inconvenientes en el desarrollo del contrato y generación de alertas
tempranas relacionadas con las novedades que pueden advertirse dentro del contrato de obra, de acuerdo al avance de ejecución y planteamiento de posibles soluciones.
- Colaboración y apoyo permanente a quienes intervinieron en la obra para el buen
desarrollo del proyecto. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $10,710,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Antioquia |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Mujer |
|---|
| Sostenibilidad: Liquidación | No |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales | No |
|---|
| Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo | No |
|---|
| Sostenibilidad: Reversión | No |
|---|
| ¿El proveedor adjudicado es Mipyme? | No |
|---|
| Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | No |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 29 de mayo de 2024 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 29 de mayo de 2024 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 3 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 29 de May de 2024 12:50 P.M. |
|---|
| Celebración de Contrato | 29 de May de 2024 12:58 P.M. |
|---|
|
Documentos |