| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [82] Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes |
|---|
| Familia | [8214] Diseño gráfico |
|---|
| Clase | [821416] Servicios de exhibición gráfica |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | 1.2 CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SENDEROS Y FUENTE CONMEMORATIVA A LAS VICTIMAS DE LA VIOLANECIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA SENTENCIA FIERRA FLORES. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 18,000,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Cesar : Pueblo Bello |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Cesar : Pueblo Bello |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 9 No. 10-25 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Cesar : Pueblo Bello |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 9 No 10-25 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 30-09-2015 04:00 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 01-10-2015 11:30 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contactenos@pueblobello-cesar.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCION DE SENDEROS Y FUENTES CONMEMORATIVAS A LAS VICTIMAS DE LAS VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA SENTENCIA FIERRO FLORES. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $18,000,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Porcentaje de Anticipo | 50 % |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Cesar |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 08 de octubre de 2015 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 20 de octubre de 2015 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 15 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|