| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
|---|
| Clase | [721015] Servicios de apoyo para la construcción |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Adecuaciones locativas al predio ubicado en la Kr 10 No. 48F 79 Sur, Barrio Providencia media, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de segunda instancia expedida por el tribunal administrativo de descongestión de Cundinamarca |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 60,497,533 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Avenida el Dorado No. 66-63 Primer Piso |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Avenida el Dorado No. 66-63 Primer Piso |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 17-12-2015 05:30 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 21-12-2015 08:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contratacionsed@sedbogota.edu.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | Adecuaciones locativas al predio ubicado en la Kr 10 No. 48F 79 Sur, Barrio Providencia media, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de segunda instancia expedida por el tribunal administrativo de descongestión de Cundinamarca |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $51,509,325.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 23 de diciembre de 2015 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 23 de diciembre de 2015 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|