| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | para prestar servicios como tecnólogo para apoyar al Instituto Colombiano Agropecuario, en la implementación de aplicaciones, documentación, soporte e implantación tecnológica demandada para el Sistema de Información Nacional SISFITO, en análisis de requerimientos y generación de reportes utilizando el estándar SQL y aplicación de planes de pruebas a los sistemas desarrollados, apoyados con tecnologías de información de los esfuerzos técnicos y administrativos, tendientes al mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario, la inocuidad y la admisibilidad de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales, con la sistematización de las diferentes necesidades de información que son llevadas en herramientas ofimáticas, bajo un ambiente vía Web que permita su validación y consolidación |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 18,700,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Beneficios e impactos | Bogotá D.C. |
|---|
| Correo Electrónico | gestion.contractual@ica.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | para prestar servicios como tecnólogo para apoyar al Instituto Colombiano Agropecuario, en la implementación de aplicaciones, documentación, soporte e implantación tecnológica demandada para el Sistema de Información Nacional SISFITO, en análisis de requerimientos y generación de reportes utilizando el estándar SQL y aplicación de planes de pruebas a los sistemas desarrollados, apoyados con tecnologías de información de los esfuerzos técnicos y administrativos, tendientes al mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario, la inocuidad y la admisibilidad de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales, con la sistematización de las diferentes necesidades de información que son llevadas en herramientas ofimáticas, bajo un ambiente vía Web que permita su validación y consolidación |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $18,700,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Población beneficiada | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 19 de abril de 2012 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 19 de abril de 2012 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 255 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|