| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | para apoyar al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en la implementación de aplicaciones, documentación, soporte e implantación tecnológica demandada para el Sistema de Información Nacional para el registro y vigilancia de la movilización animal, como líder del equipo, apoyados con tecnologías de información dentro de los lineamientos establecidos para el sistema integrado utilizando los esfuerzos técnicos y administrativos, tendientes al mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario, la inocuidad y la admisibilidad de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales, con la sistematización de las diferentes necesidades de información que son llevadas en herramientas ofimáticas, bajo un ambiente vía Web que permita su validación y consolidación |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 44,250,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Beneficios e impactos | Bogotá D.C. |
|---|
| Correo Electrónico | gestion.contractual@ica.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | para apoyar al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en la implementación de aplicaciones, documentación, soporte e implantación tecnológica demandada para el Sistema de Información Nacional para el registro y vigilancia de la movilización animal, como líder del equipo, apoyados con tecnologías de información dentro de los lineamientos establecidos para el sistema integrado utilizando los esfuerzos técnicos y administrativos, tendientes al mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario, la inocuidad y la admisibilidad de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales, con la sistematización de las diferentes necesidades de información que son llevadas en herramientas ofimáticas, bajo un ambiente vía Web que permita su validación y consolidación |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $44,250,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Población beneficiada | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 14 de mayo de 2012 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 14 de mayo de 2012 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 225 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|