| Tipo de Proceso | Concurso de Méritos Abierto |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para la ejecución de las obras de adecuación y dotación de despachos y salas de audiencias para los juzgados y tribunales en la especialidad civil familia, a nivel nacional |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 545,454,546 |
|---|
| Tipo de Contrato | Interventoría |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Calle 72 No. 7-96 Piso 3 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 72 No. 7-96 Piso 3 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 15-12-2011 10:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 21-12-2011 12:00 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación | 29-12-2011 12:00 p.m. |
|---|
| Lugar de Audiencia de Adjudicación | Calle 72 No. 7-96 Piso 7 |
|---|
| Correo Electrónico | contrataciondeaj@deaj.ramajudicial.gov.co |
|---|
| Ubicación de la Sala de Consulta | Calle 72 No. 7-96 Piso 3 |
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | VER RESOLUCION DE ADJUDICACION 6635 DE DICIEMBRE 29 DE 2011 |
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | CONSORCIO IARAS, CONFORMADO POR: DARIO MONTOYA MIER Y IARAS LTDA. |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE DESPACHOS Y SALAS DE AUDIENCIAS PARA LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN LA ESPECIALIDAD CIVIL FAMILIA, A NIVEL NACIONAL. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $545,454,272.00 Peso Colombiano |
|---|
| Porcentaje de Anticipo | 32 % |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 30 de diciembre de 2011 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 30 de diciembre de 2011 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 12 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|