Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA; LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE VIRTUAL DEL SOFTWARE CNT PARA EL ÁREA ASISTENCIAL MÓDULOS: ADMISIÓN Y FACTURACIÓN CON FUNCIONALIDAD DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, LABORATORIO CLÍNICO, ODONTOLOGÍA, CONTROL DE GLOSAS, MEDICAMENTOS
NVENTARIOS), PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, HISTORIA CLÍNICA DINÁMICA Y ENFERMERÍA; Y LOS MÓDULOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA: CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR Y PRESUPUESTO PÚBLICO; IGUALMENTE, AMPLIAR EL NÚMERO DE ACCESOS RECURRENTES EN LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL SOFTWARE CNT. |
|---|
| Cuantia | $23,944,144 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - VILLA DE LEYVA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Boyacá: Villa de Leyva ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-03-03 23:48:34 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 22-12-12952182 |
|---|
| Número del Proceso | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N038-2022 |
|---|
| Fecha | 2022-03-01 |
|---|
| Última Revisión | 2022-03-29 |
|---|
| Página Oficial del Proceso198 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Documentos tipo | No |
|---|
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
|---|
| Segmento | [43] Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones |
|---|
| Familia | [4323] Software |
|---|
| Clase | [432315] Software funcional específico de la empresa |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | PRESTAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA; LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE VIRTUAL DEL SOFTWARE CNT PARA EL ÁREA ASISTENCIAL MÓDULOS: ADMISIÓN Y FACTURACIÓN CON FUNCIONALIDAD DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, LABORATORIO CLÍNICO, ODONTOLOGÍA, CONTROL DE GLOSAS, MEDICAMENTOS
NVENTARIOS), PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, HISTORIA CLÍNICA DINÁMICA Y ENFERMERÍA; Y LOS MÓDULOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA: CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR Y PRESUPUESTO PÚBLICO; IGUALMENTE, AMPLIAR EL NÚMERO DE ACCESOS RECURRENTES EN LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL SOFTWARE CNT. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 23,944,144 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Tipo de Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Boyacá : Villa de Leyva |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Boyacá : Villa de Leyva |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | km 1 via Arcabuco |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Boyacá : Villa de Leyva |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | km 1 via Arcabuco |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 01-03-2022 08:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | hsanfran@esevilladeleyva.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | PRESTAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA; LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE VIRTUAL DEL SOFTWARE CNT PARA EL ÁREA ASISTENCIAL MÓDULOS: ADMISIÓN Y FACTURACIÓN CON FUNCIONALIDAD DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, LABORATORIO CLÍNICO, ODONTOLOGÍA, CONTROL DE GLOSAS, MEDICAMENTOS (INVENTARIOS), PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, HISTORIA CLÍNICA DINÁMICA Y ENFERMERÍA; Y LOS MÓDULOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA: CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR Y PRESUPUESTO PÚBLICO; IGUALMENTE, AMPLIAR EL NÚMERO DE ACCESOS RECURRENTES EN LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL SOFTWARE CNT. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $23,944,144.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Boyacá |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 01 de marzo de 2022 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 01 de marzo de 2022 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 10 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
|