| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Documentos tipo | No |
|---|
| Régimen de Contratación | CON BASE EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
|---|
| Clase | [721015] Servicios de apoyo para la construcción |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Contratar los servicios de mantenimiento hidráulico, eléctrico, mampostería y ornamentación, correctivo, recurrente y predictivo; integral de la planta física, sede A a todo costo, incluido mano de obra y materiales (buena calidad) con ejecución de tracto sucesivo por el tiempo estipulado. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 5,000,000 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Tipo de Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | N/A |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | SEDE A Calle 69 Sur No. 18 B-35 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 22-03-2022 08:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | convocatoriascompartir@gmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | Contratar los servicios de mantenimiento hidráulico, eléctrico, mampostería y ornamentación, correctivo, recurrente y predictivo; integral de la planta física, sede A a todo costo, incluido mano de obra y materiales (buena calidad) con ejecución de tracto sucesivo por el tiempo estipulado. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $4,980,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 25 de marzo de 2022 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 28 de marzo de 2022 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 8 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|