| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Documentos tipo | No |
|---|
| Régimen de Contratación | PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS Y DEMAS ESTRUCTURAS. |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
|---|
| Clase | [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | El Colegio El Porvenir requiere contratar los servicios de mantenimiento preventivo, recurrente y predictivo de las PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS Y DEMAS ESTRUCTURAS METALICAS DE ORNAMENTACION, a todo costo en las dos sedes de la institución, ubicadas las siguientes direcciones, Sede A calle 51 sur No 91 D ? 56 sur, barrio bosa el porvenir, sede B calle 58 sur No 104 A ? 14, barrio bosa el recuerdo. Todos los trabajos se realizan a todo costo incluyendo el retiro de los residuos de escombro producidos por dicha labor. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 20,000,000 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Tipo de Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 51 SUR No. 91D-56 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 51 SUR No. 91D-56 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 02-03-2022 08:45 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | dmurillo@educacionbogota.gov.co |
|---|
| Ubicación de la Sala de Consulta | CALLE 51 SUR No. 91D-56 |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | El Colegio El Porvenir requiere contratar los servicios de mantenimiento preventivo, recurrente y predictivo de las PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS Y DEMAS ESTRUCTURAS METALICAS DE ORNAMENTACION, a todo costo en las dos sedes de la institución, ubicadas las siguientes direcciones, Sede A calle 51 sur No 91 D ? 56 sur, barrio bosa el porvenir, sede B calle 58 sur No 104 A ? 14, barrio bosa el recuerdo. Todos los trabajos se realizan a todo costo incluyendo el retiro de los residuos de escombro producidos por dicha labor. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $20,000,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 14 de marzo de 2022 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 14 de marzo de 2022 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 4 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|