| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A REALIZAR EL COMPLEMENTO DE OBRA ORDENADA CON SENTENCIA JUDICIAL DEL 30/04/10 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO DENTRO DEL PROCESO N. 2008-00246 INSTAURADA POR LA SEÑORA AIDA LUZ CADENA. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 1,701,743 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Nariño : Pasto |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Nariño : Pasto |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CAM ANGANOY DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ALCALDIA DE PASTO |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Nariño : Pasto |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CAM ANGANOY DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ALCALDIA DE PASTO |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 01-10-2012 10:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 04-10-2012 10:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | licitaciones@pasto.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | REALIZAR EL COMPLEMENTO DE OBRA ORDENADA CON SENTENCIA JUDICIAL DEL 30/04/10 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO DENTRO DEL PROCESO No. 2008-00246 INSTAURADA POR LA SEÑORA AIDA LUZ CADENA. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $1,541,946.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Nariño |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 05 de octubre de 2011 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 18 de octubre de 2012 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 14 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|