| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | LEY 715 DE 2001 |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
|---|
| Clase | [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECURRENTE Y PREDICTIVO INTEGRAL DEL COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROSANITARIO DE LA PLANTA FISICA SEDE UNICA, CON TERMINADOS, A TODO COSTO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES (BUENA CALIDAD) SEGÚN ANEXO TECNICO. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 14,967,820 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 69D SUR 8B-63 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 69D SUR 8B-63 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 23-03-2021 08:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | cedsantamartha5@educacionbogota.edu.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECURRENTE Y PREDICTIVO INTEGRAL DEL COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROSANITARIO DE LA PLANTA FISICA SEDE UNICA, CON TERMINADOS, A TODO COSTO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES (BUENA CALIDAD) SEGÚN ANEXO TECNICO. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $14,967,820.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 26 de marzo de 2021 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 26 de marzo de 2021 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|