| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología |
|---|
| Familia | [8116] Entrega de servicios de tecnología de información |
|---|
| Clase | [811618] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | PRESTAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA; LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPOTE VIRTUAL DEL SOFWARE CNT PARA EL AREA ASISTENCIAL MODULOS: ADMISION Y FACTURACION, CON SUNCIONALIDAD DE FACTURA ELECTRONICA, CONSULTA EXTERNA URGENCIAS Y HOSPITALIZACION, LABORAORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, CONTROL DE GLOSAS MEDICAMENTOS (INVENTARIOS) PROMOCION Y PREVENCION; HISTORIA CLINICA DINAMICA ENFERMERIA; Y LOS MODULOS DEL AREA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR Y PRESUPUESTO PUBLICO; IGUALMENTE, AMPLIAR EL NUMERO DE ACCESOS RECURRENTES EN LOS MODULOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL SOFTWARE. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 22,895,528 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Boyacá : Boyacá |
|---|
| Correo Electrónico | hsanfran@hotmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | PRESTAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA; LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPOTE VIRTUAL DEL SOFWARE CNT PARA EL AREA ASISTENCIAL MODULOS: ADMISION Y FACTURACION, CON SUNCIONALIDAD DE FACTURA ELECTRONICA, CONSULTA EXTERNA URGENCIAS Y HOSPITALIZACION, LABORAORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, CONTROL DE GLOSAS MEDICAMENTOS (INVENTARIOS) PROMOCION Y PREVENCION; HISTORIA CLINICA DINAMICA ENFERMERIA; Y LOS MODULOS DEL AREA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR Y PRESUPUESTO PUBLICO; IGUALMENTE, AMPLIAR EL NUMERO DE ACCESOS RECURRENTES EN LOS MODULOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL SOFTWARE. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $22,895,528.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Boyacá |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 01 de marzo de 2021 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 01 de marzo de 2021 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 10 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|