Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | Contratar un auxiliar para realizar el Mantenimiento integral, Recurrente, preventivo, correctivo, predictivo y obras de emergencia, que se debe realizar con recursos humanos técnicos y logísticos del contratista, propios para la ejecución de esta labor. Comprende entre otras, la realización de las siguientes actividades: 1. Reparaciones locativas de la planta física, 2. Arreglos de mobiliario de la institución, 3. Arreglos de ornamentación y soldadura, 4. Instalaciones eléctricas y de iluminación, 5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias, 6. Plomería y Albañilería, 7. Logística para eventos institucionales y las de carácter básico para el correcto funcionamiento de las instalaciones físicas del colegio. |
|---|
| Cuantia | $14,850,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO NAL NICOLAS ESGUERRA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Liquidado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Liquidación ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2021-03-03 18:20:35 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 21-4-11746102 |
|---|
| Número del Proceso | RE -CNNE-05-2021 |
|---|
| Fecha | 2021-11-29 |
|---|
| Última Revisión | 2021-03-03 |
|---|
| Página Oficial del Proceso42 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | DECRETO 1075 |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
|---|
| Clase | [721015] Servicios de apoyo para la construcción |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Contratar un auxiliar para realizar el Mantenimiento integral, Recurrente, preventivo, correctivo, predictivo y obras de emergencia, que se debe realizar con recursos humanos técnicos y logísticos del contratista, propios para la ejecución de esta labor. Comprende entre otras, la realización de las siguientes actividades: 1. Reparaciones locativas de la planta física, 2. Arreglos de mobiliario de la institución, 3. Arreglos de ornamentación y soldadura, 4. Instalaciones eléctricas y de iluminación, 5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias, 6. Plomería y Albañilería, 7. Logística para eventos institucionales y las de carácter básico para el correcto funcionamiento de las instalaciones físicas del colegio. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 14,850,000 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 9 C N° 68 - 52 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 9 C N° 68 - 52 |
|---|
| Correo Electrónico | cibelsanchez17@gmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | Contratar un auxiliar para realizar el Mantenimiento integral, Recurrente, preventivo, correctivo, predictivo y obras de emergencia, que se debe realizar con recursos humanos técnicos y logísticos del contratista, propios para la ejecución de esta labor. Comprende entre otras, la realización de las siguientes actividades: 1. Reparaciones locativas de la planta física, 2. Arreglos de mobiliario de la institución, 3. Arreglos de ornamentación y soldadura, 4. Instalaciones eléctricas y de iluminación, 5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias, 6. Plomería y Albañilería, 7. Logística para eventos institucionales y las de carácter básico para el correcto funcionamiento de las instalaciones físicas del colegio. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $14,850,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 03 de marzo de 2021 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 03 de marzo de 2021 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 9 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|