Saltar al contenido

Lomitas sentencia juzgado promiscuo - Antioquia - alcaldía municipio de barbosa Fuente: Secop 1

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas Iniciar Sesión
🔔

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoCONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, UBICADOS EN LA VEREDA LOMITAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE TUTELA N° 03 DEL 22 DE ENERO DE 2019, ORDENADA POR EL JUZGADO 2° PROMISCUO MUNICIPAL DE BARBOSA – ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS.
Cuantia$54,018,410
VigenciaEste proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos.
EntidadANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA ResúmenBuscar
MunicipioAntioquia: Barbosa ResúmenBuscar
EstadoConvocado ResúmenBuscar
TipoSelección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de apertura ResúmenBuscar
Fecha de Detección2020-11-19 07:20:16
Cód. Secop 120-11-11330410
Número del ProcesoSELECCIÓN ABREVIADA SA-OP-009 de 2020
Fecha2020-11-26
Última Revisión2020-12-18
Página Oficial del Proceso12 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoSelección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estado del ProcesoConvocado
Asociado al Acuerdo de PazNo
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
Segmento[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Familia[9512] Estructuras y edificios permanentes
Clase[951217] Edificios y estructuras públicos
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarCONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, UBICADOS EN LA VEREDA LOMITAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ? ANTIOQUIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE TUTELA N° 03 DEL 22 DE ENERO DE 2019, ORDENADA POR EL JUZGADO 2° PROMISCUO MUNICIPAL DE BARBOSA ? ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS.
Cuantía a Contratar$ 54,018,410
Moneda de PagoPeso Colombiano
Tipo de ContratoObra
Departamento y Municipio de EjecuciónAntioquia : Barbosa
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosAntioquia : Barbosa
Dirección Física de Obtención de Documentos del ProcesoCALLE 15 No. 14-48 OFICINA 402 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL -CAM BERNARDO JARAMILLO SIERRA
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosAntioquia : Barbosa
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCALLE 15 No. 14-48 OFICINA 402 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL -CAM BERNARDO JARAMILLO SIERRA
Fecha y Hora de Apertura del Proceso26-11-2020 11:00 a.m.
Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra01-12-2020 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Aclaración de Pliegos30-11-2020 10:00 a.m.
Lugar de Audiencia de Aclaración de PliegosOFICINA 402 JURÍDICA
Fecha y Hora de Cierre del Proceso09-12-2020 09:30 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación22-12-2020 10:00 a.m.
Lugar de Audiencia de AdjudicaciónOFICINA 402 JURÍDICA
Correo Electrónicocontratos@barbosa.gov.co

Hitos

Convocatoria26 de November de 2020 10:22 A.M.
Creación de Proceso18 de November de 2020 05:25 P.M.

Documentos

Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES - CAPACIDAD RESIDUAL Y FINANCIERA17-12-2020 08:51 PM
Ver DocumentoInforme de evaluaciónINFORME DE EVALUACION PRELIMINAR - REQUISITOS HABILITANTES17-12-2020 08:51 PM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónANEXO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESESTADAS CON RESPECTO A MANIFESTACION DE INTERES17-12-2020 07:17 PM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónRESPUESTA A OBSERVACIONES PRESESTADAS CON RESPECTO A MANIFESTACION DE INTERES17-12-2020 07:17 PM
Ver DocumentoAdendasADENDA N 004 - MODIFICACION DE CRONOGRAMA17-12-2020 08:25 AM
Ver DocumentoAdendasADENDA N 003 - ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA11-12-2020 04:24 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalACTA DE CIERRE09-12-2020 11:16 AM
Ver DocumentoAdendasADENDA N 002 - MODIFICACION EN CAUSALES DE RECHAZO03-12-2020 01:55 PM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónRESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS03-12-2020 11:55 AM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónMODIFICACION DE ACTA DE MANIFESTACION DE INTERES POR OBSERVACION REALIZADA02-12-2020 01:07 PM
Ver DocumentoAdendasADENDA 001 - POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PUNTO DEL FACTOR CALIDAD30-11-2020 08:45 PM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónACTA DE MANIFESTACIONES DE INTERES30-11-2020 08:45 PM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónRESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES30-11-2020 07:15 PM
Ver DocumentoActa de audiencia de aclaración de los pliegos de condicionesACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y ESTIMACION, ASIGNACION Y TIPIFICACION DE RIESGO30-11-2020 04:24 PM
Ver DocumentoAclaraciones durante el proceso de selecciónRESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES27-11-2020 05:02 PM
Ver DocumentoPliegos de Condiciones definitivosPLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS26-11-2020 10:22 AM
Ver DocumentoActo que ordena Apertura del ProcesoRESOLUCION DE APERTURA26-11-2020 10:22 AM
Ver DocumentoApreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condicionesPLANOS DE LOS MUROS25-11-2020 06:52 PM
Ver DocumentoObservaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condicionesRESPUESTAS AL PREPLIEGO25-11-2020 06:52 PM
Ver DocumentoObservaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condicionesOBSERVACIONES AL PROCESO25-11-2020 06:52 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalESTUDIOS DEL SECTOR18-11-2020 05:25 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalDISPONIBILIDAD - VIABILIDAD18-11-2020 05:25 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalAVISO DE CONVOCATORIA18-11-2020 05:25 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalPRESUPUESTO OFICIAL18-11-2020 05:25 PM
Ver DocumentoDocumento de estudios previosESTUDIOS PREVIOS18-11-2020 05:25 PM
Ver DocumentoProyecto de pliego de condicionesPROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES18-11-2020 05:25 PM

Respaldos Presupuestales

TipoNúmeroCuantía
CDP1265$ 54,018,410

Más Procesos en "ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA"

contacto@colombialicita.com Acceso Clientes Facebook Política de Privacidad

Nota Importante: La disponibilidad de los documentos esta sujeta a la disponibilidad de los mismos en SECOP 1 y 2. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).