| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, bajo la modalidad de mínima cuantía establecida en el Decreto 1510 de 2013, la resolución 0983 de 2010 expedida por el Ministerio de Cultura y demás normas concordantes, obras varias de primeros auxilios consistentes en nuevos puntos de atención para consulta de usuarios en los pisos 5° y 2° de los edificios Centro Cívico y antiguo Telecom que incluyen mesones en aluminio estructural 3x1½, redes, puntos de datos, adecuaciones eléctricas y recubrimiento en granito natural; reconstrucción de cubierta y área de acceso al archivo central y el mantenimiento del sistema de revestimiento de muros del juzgado 10° laboral y Tribunal Administrativo |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 55,936,063 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | calle 40 # 44-80 edificio centro civico, primer piso |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Atlántico : Barranquilla |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | calle 40 # 44-80 edificio centro civico, primer piso |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 03-09-2014 05:22 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 05-09-2014 10:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | direcsecatl@hotmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1510 DE 2013, LA RESOLUCIÓN 0983 DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, OBRAS VARIAS DE PRIMEROS AUXILIOS CONSISTENTES EN NUEVOS PUNTOS DE ATENCIÓN PARA CONSULTA DE USUARIOS EN LOS PISOS 5° Y 2° DE LOS EDIFICIOS CENTRO CÍVICO Y ANTIGUO TELECOM QUE INCLUYEN MESONES EN ALUMINIO ESTRUCTURAL 3X1½, REDES, PUNTOS DE DATOS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO NATURAL; RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ÁREA DE ACCESO AL ARCHIVO CENTRAL Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE MUROS DEL JUZGADO 10° LABORAL Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $41,936,905.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Atlántico |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 12 de septiembre de 2014 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 15 de septiembre de 2014 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|